OBCHODNÍ PODMÍNKY – PRODEJ HOTOVÝCH OBRAZŮ A ZAKÁZKOVÉ TVORBY
Autor Bc. Zuzana Minářová
1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi autorem (zhotovitelem) a zákazníkem při prodeji hotových obrazů a při tvorbě obrazů na zakázku.
Zákazník potvrzením objednávky stvrzuje, že se s podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
ČÁST A – PRODEJ HOTOVÝCH OBRAZŮ
2. Rezervace obrazu a záloha
Na žádost zákazníka může autor rezervovat hotový obraz na dobu do 30 dnů.
Pro potvrzení rezervace zákazník hradí zálohu ve výši 50 % ceny obrazu.
Záloha slouží jako jistota, že zákazník obraz skutečně koupí, a jako náhrada za to, že obraz nemůže být během rezervace prodán jinému zájemci.
Záloha je nevratná.
3. Nepřevzetí rezervovaného obrazu
Zákazník je povinen obraz převzít a doplatit zbylých 50 % ceny nejpozději do 30 dnů od uhrazení zálohy nebo od výzvy k převzetí.
Pokud zákazník obraz nepřevezme v této lhůtě, stává se záloha propadlou ve prospěch autora jako náhrada ušlého prodeje.
Po propadnutí zálohy je autor oprávněn obraz znovu nabídnout a prodat dalším zájemcům.
Zákazník v takovém případě nemá nárok na vrácení zálohy ani na další náhrady.
4. Předání obrazu
Obraz je předán po doplacení celé ceny.
Při osobním převzetí zákazník potvrzuje, že dílo převzal bez výhrad.
ČÁST B – ZAKÁZKOVÉ OBRAZY (DÍLO NA MÍRU)
5. Zakázkové dílo
Zakázkový obraz je dílo vytvořené podle individuálního přání zákazníka.
Po schválení návrhu, předlohy nebo barevnosti je zadání závazné.
6. Záloha 50 % na zakázkový obraz
Při potvrzení zakázky zákazník hradí zálohu 50 %, která je nevratná.
Bez uhrazení zálohy práce nezačíná.
Zbytek ceny je splatný při převzetí hotového díla.
7. Nepřevzetí zakázkového díla
Autor zákazníka informuje o dokončení díla.
Zákazník je povinen dílo převzít a doplatit cenu nejpozději do 7 dnů od výzvy k převzetí.
Pokud zákazník dílo nepřevezme do 14 dnů, může autor účtovat skladné.
Pokud zákazník dílo bezdůvodně nepřevezme do 30 dnů, může autor požadovat doplacení celé ceny i bez převzetí díla.
8. Úpravy a dodatečné změny
Dodatečné změny po schválení fotografie díla nejsou součástí původní zakázky.
Autor má právo dodatečné úpravy odmítnout.
Změny po schválení fotografie díla nejsou součástí původní zakázky.
Jakékoli dodatečné úpravy jsou možné pouze po dohodě autora a zákazníka a budou vždy zpoplatněny zvlášť.
Autor si vyhrazuje právo dodatečné úpravy odmítnout.
9. Termín dokončení
Termín dokončení je vždy předem dohodnut.
Autor může termín přiměřeně upravit v případě vyšší moci, nemoci či jiných okolností bránících tvorbě.
ČÁST C – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
10. Reklamace
Reklamovat lze pouze objektivní vady díla (poškození, chybné rozměry atd.).
Nelze reklamovat tvůrčí styl autora, výběr barev či subjektivní představu zákazníka.
Barvy finálního produktu se mohou lišit od digitálního náhledu. Tyto odchylky nejsou považovány za vadu produktu.
Reklamace se uplatňuje bezodkladně po převzetí.
11. Autorská práva
Autor je výhradním držitelem autorských práv.
Zákazník kupuje originál, nikoli práva k dalšímu šíření.
Autor může použít fotografie díla pro prezentaci své tvorby (není-li dohodnuto jinak).
12. Odstoupení zákazníka
U zakázkového díla není možné odstoupit podle zákona (§ 1837 občanského zákoníku).
U hotového obrazu, za který byla uhrazena záloha, není možné odstoupit po jejím zaplacení – záloha v takovém případě propadá, viz čl. 3.
13. Závěrečná ustanovení
Podmínky může autor aktualizovat.
Objednávkou nebo uhrazením zálohy zákazník stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.